买卖的合同

买卖的合同(汇编15篇)

在人民愈发重视法律的社会中，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编为大家整理的买卖的合同，希望对大家有所帮助。

供方：上海某柴油机厂

需方：济南某汽车厂

经过双方充分协商，签订本合同，以资共同信守。

（一）品名、规格、数量、金额及交货日期。

（二）产品质量标准：按部颁质量标准。

（三）产品原材料来源：由供方解决。

（四）产品验收方法：由需方按质量标准验收。

（五）产品包装要求：用木箱包装。

（六）交（提）货方法、地点及运费：由供方用火车托运到需方所在地，运费由需方负责。

（七）货款结算方法：每批货到全后十日内付款，通过工商银行办理托收。

（八）经济责任：按《合同法》规定的原则执行。如供方因产品规格、质量不符合合同规定，应负责包修、包换、包退，并承担由此而支付的费用；因产品数量短少，不符合合同规定，供方应偿付需方不能交货的货款总值5％的罚金；因包装不符合要求造成的货物损失，应由供方负责赔偿；因交货日期不符合合同规定，比照工商银行延期付款的规定，每延期一天，按延交货款总值0. 03％由供方偿付需方延期交货罚金。如需方中途退货，由需方偿付供方退货总值5％的罚金；需方未按合同规定日期付款，应比照工商银行延期付款规定偿付供方罚金。

（九）供需双方由于人力不可抗拒和确非企业本身造成的原因而不能履行合同时，经双方协商和合同鉴证机关查实证明，可免于承担经济责任。

（十）本合同自签订日起生效，任何一方不得擅自修改或终止。如确有需要修改或终止，应经双方协商同意，签具修订或撤销合同的协议书。并报合同双方业务主管部门和鉴证机关备案。

（十一）本合同正本两份，供、需双方各执一份。副本四份，送供、需双方业务主管部门各一份，鉴证机关、工商银行各一份。

供方：上海某柴油机厂

负责人：（盖章）

需方：济南某汽车厂

代表人：

电话：

负责人：（盖章）

图文传真（FAX):

代表人：

电话：

开户银行：

图文传真（FAX):

账号：

开户银行二账号：

地址：

地址：

鉴证机关：

甲方：

乙方：

甲乙双方通过友好协商，就乙方申请退还已购买甲文秘站－您的专属秘书！方房屋的退房，解除原房屋买卖合同的相关事宜达成如下协议：

一、乙方将20xx年10月3日购买的朝晖国际公寓501号和503号房屋退还给甲方。

二、乙方和其爱人有义务配合甲方同房地产管理局、中国银行桂林分行及其他部门办理房屋退房的相关手续。

三、因办理退房手续而发生的相关费用和损失由乙方负责。

四、在乙方办理好退房手续后五个工作日内甲方将乙方的首付款29.66万元退还给乙方，将购房贷款60.90万元退还给中国银行桂林分行，归还银行利息的部分由乙方负责偿还。

五、违约金：违约方需支付违约金伍万元。

六、本合同正本两份，双方各执一份，具有法律约束力。

七、本合同双方签字后生效，之前双方签订的房屋买卖合同自本合同的生效而自行失效。

八、本合同解释权归甲方所有。

甲方盖章 乙方签字：

负责人签字： 乙方身份证号码：

年 月 日

一、房屋买卖合同的概念

房屋买卖合同是一方转移房屋所有权于另一方，另一方支付价款的合同。转移所有权的一方为出卖人或卖方，支付价款而取得所有权的一方为买受人或者买方。

二、房屋买卖合同的形式

房屋买卖合同标的额较大且系比较重要之合同，故法律规定应当采取书面形式订立。《城市房地产管理法》第40条规定：“房地产转让，应当签订书面转让合同……”。《城市房地产开发经营管理条例》第28规定：“商品房销售，当事人双方应当签订书面合同。……”上述规定是认定房屋买卖合同应当采用书面形式的法律依据。根据法律及相关司法解释的规定，房屋买卖合同书面形式应包括如下类型：

(一)正式房屋买卖合同

正式房屋买卖合同是房屋买卖合同书面形式的基本类型，内容一般包括房屋买卖合同的基本条款，如房屋位置、结构、建筑面积、价款及其支付期限、交房期限、质量标准、产权转移登记等条款。尽管法律法规并未规定买卖双方必须采用统一的房屋买卖合同文本，但在办理产权转移登记时，房屋产权登记机关往往要求使用建设主管部门统一制订的规范的合同文本，否则，不予办理备案、登记。但是，并不因为不使用统一合同文本而影响书面房屋买卖合同的成立和效力。实践中，商品房买卖时，要求必须使用建设主管部门统一制作的格式文本。但在正式合同文本签订之前，多由开发商提供认购书、预订协议等预约合同文本要求买受人签署，其中有的预约合同已经具备本约性质，相当于房屋买卖合同。二手房买卖的合同形式未作统一要求，买卖双方一般会根据协商一致的意见共同起草一份房屋买卖合同，经双方签字、盖章生效，并据此履行，在产权登记机关填写的制式合同只作为登记文件使用。

(二)具备特定条件的预约合同

最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》(下称商品房买卖司法解释)第五条规定：“商品房的认购、订购、预订等协议具备第16条规定的商品房买卖合同的主要内容，并且出卖人已经按照约定收受购房款的，该协议应当认定为商品房买卖合同。”根据最高法院民一庭的观点，商品房认购、订购、预订等协议是在开发商取得立项、规划、报建审批手续至取得商品房销售许可证之前签订的预约性质的合同(事实上预约合同的签订并不限于这个期间)。为保障交易安全，保护业主权益，促进签约，规定具备合同实际履行条件的预约合同，应当认定为本约合同。笔者认为，司法解释的本条规定，用意虽好，但效果一般，极易造成误导。首先，《商品房销售管理办法》第16条规定的商品房买卖合同的主要内容多达13项，而认购书等预约合同均为开发商拟定的格式合同，同时具备该13项内容的可能性很少，买受人依据该条规定维护自身权益的机会并不多见。其次，认定合同性质的依据为合同内容，而非合同名称。预约合同如果具备了商品房买卖合同的主要内容，理应认定为商品房买卖合同，不再具有预约性质。第三，“出卖人已经按照约定收受购房款”，表明买卖合同已经实际履行。即使预约合同未完全具备《商品房销售管理 ……此处隐藏15720个字……有房屋时，在同等条件下，共有人有优先购买权。房屋所有人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利。房屋所有人出卖房屋时侵犯共有人、承租人优先购买权的，共有人、承租人可以请求法院宣告该房屋买卖无效。

4、非法转让，合同无效。

主要包括转让（含买卖）下列房地产：

①司法机关和行政机关依法裁定、决定查封或者以其他形式限制房地产权利的；

②依法收回土地使用权的；

③权属有争议的；

④法律、行政法规规定禁止转让的其他情形。

总之，应对房屋买卖的合同效力纠纷是一个复杂的过程，实践证明，由具备一定法律知识和工作经验的律师来处理，既可以防范法律纠纷，也可以更好地解决法律纠纷，最大限度地避免或降低经济损失，有效地保障您的合法权益。为了更好地帮您解决房屋买卖的合同效力问题，防止陷入法律误区，您可以通过委托当地有经验的律师为您提供专业的法律服务，使您的合法权益得到最大限度的保护。

甲方：（以下简称甲方）

乙方：酒泉市泉丰锅炉有限责任公司 （以下简称乙方）

甲、乙双方本着平等协商、互惠互利的原则，经双方共同协

商自愿达成如下合同内容，以供双方遵照执行。

一、合同标的

1、乙方向甲方供应锅炉及相关配件，合同价款人民币

大写：捌万伍仟元整（￥：85000元）

2、乙方负责对所供应锅炉进行安装、调试。

3、乙方为甲方提供正式发票。

4、付款时甲方扣总价款5%的保修金，保修期满后做一次回访，如无质量问题，按合同要求将保修金退回乙方（保修金不计息）。

二、锅炉及相关配件供货安装期限、交货地点和运输

1、乙方应甲方要求按时保质保量的将设备运到甲方指定地点

并安装完毕（供货单以甲方签字确认为准）。如逾期供货或逾期完工，乙方除应承担违约金外，另外还得赔偿给甲方造成的一切经济损失，损失金额以甲方核定为准。以上乙方应承担的违约金及给甲方造成经济损失的赔偿金由甲方直接从乙方货款中扣除。

2、交货地点：临泽县平川镇平川水利管理所水利调度自动化

中心施工现场。

3、运 输：由乙方负责组织运输及装卸，并承担由此产生

的相关费用。乙方应以最适宜保证产品性能、质量和完好性的运输方式运送，对于产品运送到指定地点甲方验收之前发生的一切风险均由乙方承担。

三、锅炉及配件质量要求

1、质量标准：

1.1、乙方承诺向甲方提供的所有产品质量均符合国家及相关

行业质量标准，达到产品各项性能指标。乙方应保证货物完整无损，是全新的，未使用过的，是原装原厂的，是用先进工艺和优质材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求，否则，乙方应承担由此引起的一切责任以及赔偿因此给甲方造成的相关直接和间接的损失。

1.2、乙方保证其销售的产品不存在有造成人身、财产损害的

现实或潜在的危险以及不存在任何权利上的瑕疵。

1.3乙方须随材料提供产品检验报告、产品合格证书、质量保

证书、产品说明书等资料。

2、包装标准

由乙方按照产品出厂包装标准包装，能满足长途运输、足以

保障产品安全及多次装卸之需要。包装物不计价、不回收。每件包装应附有产品的标签、质量保证书原件。产品包装不符合本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。

3、验收方法

3.1、乙方供应的锅炉及相关配件运到甲方指定地点后，应通

知甲方，以便安排验收，甲方检验时若发现数量、外观有缺损或规格型号等不符合本合同之约定，应在收到货物后三日内向乙方提出异议，乙方应在接到异议三日内补足或更换，由此造成延期交货或工期延误的，按本合同有关延期交货应承担责任的规定处理。

3.2、甲方对送货单或收货单上签字盖章，并不表明对送货单

或收货单上的“单价”、金额及产品质量合格的确认，仅是对数量、外观的确认。乙方不得将送货单或收货单作为向甲方结算货款和确认产品合格的依据，也不得将送货单或收货单上的金额作为向甲方主张其它权利的依据。

3.3、在施工、验收过程中，如发现产品存在问题，乙方应负责及时更换，因此所发生的一切费用，均由乙方承担，且乙方不能因此影响交付与使用时间。

四、付款方式

合同签订后甲方支付乙方人民币大写： 壹万元整 （￥：10000元）的订金，锅炉出厂前甲方再次支付人民币大写：壹万伍仟元整 （￥：15000元），锅炉安装调试完毕交付使用后支付人民币大写： 伍万伍仟柒佰伍拾元整 （人民币：55750元），一个采暖周期后如无质量问题，支付剩余5%的保修金，计人民币大写： 肆仟贰佰伍拾元整 （￥：4250元）。

五、安全责任

乙方人员因履行本合同发生的致自身或他人安全事故、损害赔偿、法律责任等事项，均由乙方自行处理并承担责任，与甲方无关 。

六、保修期限

1、乙方向甲方出售的锅炉及配件保修期限为锅炉安装调试正常之日起一个供暖周期，在保修期内，如锅炉及配件出现质量问题，由乙方免费维修，更换配件及运费、人工费等费用全部由乙方承担。由此造成甲方损失的乙方应承担赔偿责任。 .

2、乙方向甲方出售的锅炉及配件乙方负责终身维修，维修时乙方只收材料费，不得收取差旅费及人工费。

七、违约责任

1、合同一经签订，双方必须认真履行，任意一方未能按合同约定要求适当履行义务的行为均视为违约。违约方需支付对方合同总价款5%的违约金。

2、如乙方提供锅炉及配件的时间、规格、型号、质量达不

到合同约定标准，影响甲方使用，视为乙方违约。乙方应承担本合同总价款5％的违约金并赔偿给甲方造成的一切经济损失。

3、如因乙方原因造成工期延误，每延误一天乙方向甲方支

付合同总价款5‰的迟延违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方仍应承担赔偿责任。

4、如甲方无故不按合同约定支付货款，每延误一天甲方向

乙方支付应付货款5‰的迟延违约金。

八、其它

1、本合同如有未尽事宜，根据相关法律双方协商解决或签订补充协议作为本合同附件，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方协商解决，协商不成的，均应提交 相关部门仲裁。

3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。自双方签字盖章后生效。

附：1、《供需方订货合同》

2、《配件报价单》

甲方：

法定代表人（或授权委托人）：

年月日

乙方：

法定代表人（或授权委托人）：

年月日